Wat is weerverlet?

Regen, sneeuw, vorst, storm … in België is het dagelijkse kost. We zijn wel wat gewend.

Maar in sectoren zoals bouw, infrastructuur en andere buitenwerken kan het weer een belangrijke impact hebben. Wanneer werken niet kunnen worden uitgevoerd vanwege slecht weer, zoals hevige regen, sneeuw, storm of extreme kou, spreken we van weerverlet.

Wat is weerverlet?

Weerverlet betekent dat werk op een werf niet kan worden uitgevoerd vanwege slecht weer, zoals hevige regen, sneeuw, storm of extreme kou. Dat leidt vaak tot verschuivingen in de planning, druk op deadlines en, afhankelijk van het contract, discussies over de verantwoordelijkheid voor vertraging.

Weerverlet betekent dat werk op een werf niet kan worden uitgevoerd vanwege slecht weer, zoals hevige regen, sneeuw, storm of extreme kou.

Voor aannemers, bouwbedrijven en projectontwikkelaars is weerverlet daarom een belangrijk begrip. Het helpt verduidelijken waarom een werf stilligt zonder dat iemand daar schuld aan heeft. En voor experten en advocaten is het een belangrijk referentiepunt: zij gebruiken weerverlet om duidelijkheid te krijgen in dossiers over vertragingen, schade of contractuele afspraken.

Bestaat er een definitie van weerverlet?

Er bestaat geen vaste, wettelijke definitie van weerverlet. Geen algemene regel, geen drempelwaarde, geen officiële lijst. Daardoor kan er in elk project een iets andere invulling aangegeven worden. Bijgevolg grijpt men in de praktijk vooral terug naar wat in het contract staat. Bij discussies is dat altijd de eerste plek waar naar gekeken wordt.

De rol van het KMI

Hoewel het Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI) niet bepaalt wat onder weerverlet valt, vormt het wél de bron van de officiële meteorologische data. Het KMI heeft over heel het land meetstations. Op basis van die meetgegevens publiceren ze maandelijks speciale tabellen met:

• de temperatuur om 07.00u lokale tijd + duur van de neerslag tussen 07.00u en 17.00u lokale tijd.
• de maximale windstoten van ten minste 10 m/s tussen 07.00u en 17.00u lokale tijd.

Die objectieve gegevens vormen in de praktijk de basis voor elke beoordeling van weerverlet. Maar het KMI zegt niet wanneer een werf daardoor onwerkbaar wordt. Ze meet, maar ze definieert niet.

Contractuele afspraken over weerverlet

Omdat er geen wettelijke definitie bestaat en het KMI enkel cijfers levert, moeten partijen zelf onderling bepalen wat als weerverlet telt. Dat gebeurt in contracten en is essentieel om discussies achteraf zoveel mogelijk te vermijden. Zo weten alle partijen vooraf welke criteria gelden en wanneer een dag als onwerkbaar wordt beschouwd.

Een typische clausule kan er zo uitzien:

Als werkdagen worden niet aangerekend: weerverlet- of onwerkbare dagen, zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen, jaarlijkse vakantiedagen en compensatie-rustdagen. Weerverlet- of onwerkbare dagen zijn bijvoorbeeld deze waarbij – tot en met de plaatsing van het buitenschrijnwerk – het gedurende meer dan 2 uur sneeuwt of regent per dag en/of de bodem om 7 uur ’s ochtends bedekt is met sneeuw en/of de windsnelheid een maximum van 60 km/u overschrijdt, of waarbij – tot en met de plaatsing van bepleistering en chape – de temperatuur lager is dan of gelijk is aan 0° C, geverifieerd conform gegeven KMI lijsten, of waarbij het opruimen of herstellen van de opgelopen schade uitgevoerd wordt, enz. Wanneer na verschillende regen-, sneeuw- of vriesverletdagen niet meteen kan worden gewerkt door de gevolgen van de regen, sneeuw of vorst, zal een extra weerverletdag toegekend worden. De weerverletdagen hebben een verlenging van de leveringstermijn tot gevolg. Deze leveringstermijn verlengt in dezelfde mate als de weerverletdagen.

Welke types weerverlet zijn er?

Niet elke vorm van slecht weer leidt automatisch tot weerverlet. In de praktijk worden vooral volgende types erkend:

Weerverlet wegens vorst

Bij temperaturen onder het vriespunt kunnen materialen zoals mortel, beton of pleisters niet goed verwerkt worden. Ook gladde oppervlakken en vastgevroren apparatuur brengen risico’s mee voor personeel en materieel.

Weerverlet wegens neerslag

Aanhoudende of hevige regen maakt werken zoals graven, metselen, dakwerken of funderingswerken onmogelijk. Bovendien verhoogt neerslag het risico op waterinfiltratie, verzakkingen en onveilige situaties op de werf.

Weerverlet wegens wind

Sterke windstoten vormen een gevaar bij het werken op hoogte, bij hijswerken met kranen en bij het transport of plaatsen van grote panelen of prefabonderdelen. Vanaf bepaalde windsnelheden moeten werken verplicht worden stilgelegd.

Combinatie van factoren

Soms maakt niet het weer zelf, maar de gevolgschade van eerdere weersdagen werken onmogelijk. Bijvoorbeeld: een doorweekte werf na meerdere regendagen, of ondergrond die na vorst eerst moet ontdooien. Veel contracten voorzien dan aanvullende weerverletdagen.

De gevolgen van weerverlet

Voor aannemers en bouwbedrijven

Weerverlet biedt juridische bescherming tegen vertragingen buiten hun controle. Met correcte documentatie en objectieve gegevens (zoals via weerverlet.be) kunnen aannemers aantonen dat de werf stilviel door omstandigheden die als overmacht gelden. Dat is essentieel voor:

• tussentijdse vorderingsstaten
• opleveringstermijnen
• vertragingen die niet toerekenbaar zijn
• het vermijden van schadeclaims

Voor advocaten en experten

Weerverletregistratie is cruciaal in dossiers rond schade, vertraging of contractbreuk. Met objectieve data kunnen ze:

• beoordelen of vertragingen gerechtvaardigd zijn
• bepalen of de uitvoerder nalatig was
• discussies over overmacht of aansprakelijkheid objectiveren
• correcte chronologie van feiten reconstrueren

Met tooling zoals weerverlet.be beschikken ze over tijds- en locatiegebonden KMI-gegevens en conforme rapportage voor dossiers.

Voor promotoren en opdrachtgevers

Duidelijke registratie en rapportage rond weerverlet helpt bij:

• realistische projectplanning
• transparante communicatie met aannemers en eindklanten
• vermijden van onterechte claims
• tijdige bijsturing in grote of meerjarige projecten

Het zorgt voor meer voorspelbaarheid en versterkt het vertrouwen tussen partijen.

Samengevat

Er bestaat geen vaste, wettelijke definitie van weerverlet. In de praktijk wordt er in contracten tussen partijen bepaald wat als weerverlet aangemerkt kan worden. En de controle daarvan gebeurt telkens op basis van de KMI weerverlettabellen.

Jammer genoeg doet iedereen die berekening op een andere manier, waardoor er in de praktijk veel discussie ontstaat tussen partijen. Maar het kan ook anders: met onze tool maak je eenvoudig en uniform weerverletberekeningen voor al je projecten.

Probeer 7 dagen gratis